中央空調(diào)合同是一份非常重要的法律文件，它規(guī)定了買賣雙方在中央空調(diào)交易中的權(quán)利和義務(wù)。我們?cè)谫?gòu)買中央空調(diào)的時(shí)候一定要細(xì)心的看一下合同里面規(guī)則的具體內(nèi)容。避免日后呈現(xiàn)問題的時(shí)候合同上面沒有注明，那么就不好辦了。下面便是標(biāo)準(zhǔn)的中央空調(diào)合同，我們一定要認(rèn)真細(xì)心的看一下哦。

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》相關(guān)規(guī)則，經(jīng)甲乙兩邊友好洽談，到達(dá)設(shè)備裝置合同壹份，內(nèi)容如下：

　　乙方應(yīng)供給嶄新的未經(jīng)運(yùn)用的裝置設(shè)備及資料、技能服務(wù)和所需的其他事項(xiàng)。在實(shí)行合同過程中，如乙方?jīng)]有供給或沒有到達(dá)規(guī)劃圖紙中的技能性能指標(biāo)，乙方應(yīng)免費(fèi)采納挽救辦法，并承當(dāng)悉數(shù)職責(zé)。

　　甲方需求而合同文件中未提出的技能要求，甲方有權(quán)宣布改變告訴，乙方有職責(zé)以合理的進(jìn)展以及優(yōu)惠的價(jià)格滿足甲方改變的要求。投標(biāo)文件及投標(biāo)文件作為合同附件，組本錢合同不行分割的一部分，甲乙兩邊一起許諾、遵守。

　　3.1“合同價(jià)格”是指項(xiàng)目中央空調(diào)體系工程，除甲方供給中央空調(diào)體系設(shè)備以外(甲方供給設(shè)備見附表)，從裝置設(shè)備及資料、裝置調(diào)試、備品備件供給至竣工檢驗(yàn)合格交付運(yùn)用及維保等的人民幣報(bào)價(jià)，其中包含資料費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)、裝置費(fèi)、調(diào)試費(fèi)、備品備件供給費(fèi)、直至檢驗(yàn)合格交付運(yùn)用的悉數(shù)費(fèi)用及維保期內(nèi)的維保費(fèi)用等。

　　3.2合同價(jià)格為固定價(jià)，包含一切因?yàn)橐栽�資料本錢或其他條件的價(jià)格浮動(dòng)而導(dǎo)致的悉數(shù)額定費(fèi)用，但因?yàn)榧追皆鰷p工程量引起的價(jià)格調(diào)整在外。

　　3.3合同價(jià)格包含合同涉及到的，由乙方供給的與設(shè)備的裝置與調(diào)試期間有關(guān)的悉數(shù)專用工具、測(cè)試及所用儀器、耗材的費(fèi)用，并由乙方擔(dān)任運(yùn)進(jìn)和運(yùn)離工程現(xiàn)場(chǎng)。

　　3.4合同價(jià)格包含乙方人員到現(xiàn)場(chǎng)的悉數(shù)交通食宿費(fèi)，甲方幫忙乙方人員在現(xiàn)場(chǎng)居住的便利，但有關(guān)費(fèi)用由乙方自理。

　　3.5除非還有規(guī)則，乙方的價(jià)格須包含實(shí)行和完結(jié)合同文件描述的作業(yè)以及不行或缺的一切附帶作業(yè)及費(fèi)用，不論它們是否在合同文件中有所闡明，也不論它們是否在簽定合同時(shí)能夠預(yù)料到。

　　4.1合同簽定后，十天內(nèi)，乙方出場(chǎng)前，甲方付出合同總價(jià)30%為設(shè)備預(yù)付款；

　　依據(jù)發(fā)包人運(yùn)用要求，兩邊約好合同簽定后，自乙方收到設(shè)備預(yù)付款之日起兩個(gè)月內(nèi)，乙方完結(jié)本合同悉數(shù)工程的裝置調(diào)試作業(yè)。

　　5.2 在合同生效以后，叁日內(nèi)，乙方完結(jié)出場(chǎng)前的準(zhǔn)備作業(yè)，并組織施工人員出場(chǎng)開始施工。

　　5.3 乙方須按合同規(guī)則的日期完結(jié)裝置及調(diào)試，和諧與消防、裝飾的抵觸，保證工程順利進(jìn)行，確保如期完結(jié)。

　　5.4 如工程實(shí)際與圖紙規(guī)劃存在較大差異，無法按圖施工；或圖紙有較大改變，不能如期完結(jié)施工，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可，工期順延。

　　5.5 遇不行抗力(因?yàn)閲?yán)重的自然災(zāi)害如洪水、地震等不行避免的或不行預(yù)見的及非人為所能控制的事情)，工期順延。

　　6.2 裝置施工應(yīng)以圖紙要求為準(zhǔn)，不得私自偷工減料，或更換圖紙規(guī)則的裝置資料。對(duì)于圖紙未規(guī)則的裝置資料，應(yīng)選用質(zhì)量較好的資料運(yùn)用。工程裝置調(diào)試完結(jié)以后，應(yīng)到達(dá)圖紙規(guī)劃的功能及運(yùn)用要求。

　　6.3 甲方的授權(quán)代表有權(quán)任何時(shí)候檢查乙方的相關(guān)工程質(zhì)量與工程資料的質(zhì)量，并作為檢驗(yàn)的依據(jù)之一。

　　7.1乙方如因?yàn)榧追皆�因影響了合同本錢或交工期限，須當(dāng)即以書面形式向甲方提出，甲方核實(shí)無誤后將向乙方宣布改變告訴，但在以下情況中，不得發(fā)改變告訴。

　　7.1.1對(duì)乙方影響行為是在合同規(guī)則內(nèi)作出的，或是因?yàn)橐曳轿茨軐?shí)行合同要求所有必要的職責(zé)。

　　7.1.2乙方合同實(shí)行情況是因其本身的失誤、忽略或未能按合同要求實(shí)行而受影響。

　　7.2 假如乙方以為所作的改變可能會(huì)使自己不能實(shí)行合同中職責(zé)時(shí)，須及時(shí)向甲方提出。相應(yīng)設(shè)備及工程量的增減，依照國(guó)家2003年工程定額三類取費(fèi)進(jìn)行合同金額修訂。

　　8.2 乙方所供給的裝置資料為全新的、且中央空調(diào)體系裝置質(zhì)量符合合同要求。主機(jī)為約克公司產(chǎn)品，風(fēng)機(jī)盤管及結(jié)尾為上海三燕產(chǎn)品。

　　8.3在質(zhì)保期內(nèi)，若非誤操作或人為損壞所致，則合同標(biāo)的或其部件、裝置資料等損壞應(yīng)由乙方免費(fèi)修理、供給和裝置。

　　8.4在質(zhì)保期內(nèi)，乙方在接到甲方告訴后，2小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng)并指導(dǎo)，24小時(shí)之內(nèi)應(yīng)派有經(jīng)驗(yàn)的技能人員到工地現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)行其保修職責(zé)或處理緊急修理作業(yè)。超越24小時(shí)甲方可請(qǐng)其他人員進(jìn)行修理，其費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。

　　8.5若質(zhì)保期內(nèi)，甲方?jīng)]有指出有缺點(diǎn)，則代表甲方對(duì)乙方的工程裝置是滿足的，其質(zhì)量保證職責(zé)已完結(jié)，但隱蔽性的、合理的檢查和實(shí)驗(yàn)都不能發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)在外。

　　9.1 因?yàn)橐曳降脑�因不能�?zhǔn)時(shí)交付運(yùn)用，所運(yùn)用的裝置資料不符合合同規(guī)則，由此形成的損失，應(yīng)有乙方承當(dāng)悉數(shù)職責(zé)。

　　9.2 若因?yàn)榧追皆�因呈現(xiàn)如未按有關(guān)要求檢驗(yàn)工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不擔(dān)任任。

　　9.3 乙方原因延誤工期，每延誤一天交付運(yùn)用，付出金額為合同價(jià)款1‰的違約金(無法抵抗要素形成誤工在外)。

　　10.1 假如兩邊的任何一方因人力不行抵抗要素(諸如臺(tái)風(fēng)、地震、戰(zhàn)爭(zhēng)或兩邊認(rèn)同的其他情況)而引起合同進(jìn)展延誤，在此情況下，一方應(yīng)及時(shí)書面告訴另一方，并供給當(dāng)?shù)卣�府簽發(fā)的不行抗力的證明。受不行抗力事情影響一方，就盡力削減事情的影響，盡早恢復(fù)作業(yè)，兩邊應(yīng)盡早洽談并確定新的交工日期，并由甲方發(fā)給乙方竣工更告訴書，確定合同進(jìn)展相應(yīng)順延。

　　10.2 不行抗力事情給兩邊形成任何損失，有各方自行擔(dān)任，合同價(jià)格不得因不行抗力的影響而作任何調(diào)整。

　　乙方擔(dān)任在工程峻工前，對(duì)已竣工程的制品維護(hù)，在此期間發(fā)生的損壞，由乙方擔(dān)任修正。乙方承當(dāng)在裝置、修理等過程中因施工與質(zhì)量問題引發(fā)的其他故和由此發(fā)生的悉數(shù)費(fèi)用。乙方承當(dāng)因?yàn)楸旧戆踩�辦法不力形成人身傷亡事故的職責(zé)和由此發(fā)生的悉數(shù)費(fèi)用。

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同停止書后，應(yīng)當(dāng)即停止合同實(shí)行，但兩邊有權(quán)追查在合同停止前的違約索賠。

　　13.2兩邊由合同或合同之外引起的一切膠葛，可通過兩邊的友好洽談來處理，若該洽談在膠葛開始后不能在15天內(nèi)通過洽談處理，任何一方能夠在一個(gè)月內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰�面告訴，并將該膠葛提交工程所在地裁定部門或工程所在地法院進(jìn)行處理。

　　13.3裁定或法院判決對(duì)兩邊具有約束力，凡發(fā)生的裁定費(fèi)用或訴訟費(fèi)用，依照國(guó)家相關(guān)法律規(guī)則實(shí)行。

　　13.4在裁定和申述過程中，除非兩邊洽談贊同停止合同，不然兩邊有必要持續(xù)實(shí)行他們各自的合同職責(zé)。

　　14.1本合同應(yīng)在兩邊簽字、蓋章之日起生效。兩邊均已實(shí)行完合同規(guī)則的悉數(shù)職責(zé)和職責(zé)時(shí)失效。

　　14.2在合同實(shí)行期間，兩邊均不得單獨(dú)隨意作出合同規(guī)模以外的改變或解除合同。

　　14.3合同若有未盡事宜，須經(jīng)兩邊一起洽談，作出補(bǔ)充規(guī)則，補(bǔ)充規(guī)則與合同具有平等法律效力，若補(bǔ)充規(guī)則與合同不一致時(shí)，以簽定日期在后者為準(zhǔn)。

　　上面便是標(biāo)準(zhǔn)具權(quán)威性的中央空調(diào)合同范本，我們能夠看看自己手中或者是身邊其他人家的合同是什么樣子的。假如和以上的合同內(nèi)容根本一致的話，那么就闡明那份合同是正規(guī)的合同�？傊�，清楚中央空調(diào)合同的各項(xiàng)內(nèi)容和注意事項(xiàng)，能夠有效保障您的權(quán)益，避免不必要的麻煩和損失。